合同增加补充协议范本

发布时间:2021-06-20 点击:

合同增加补充协议范本13篇

合同增加补充协议范本13篇

合同增加补充协议范本(1)

合同编号:

设备增加补充协议范本

签订地点:

签订日期: 年 月 日

设备增加补充协议范本

设备增加补充协议范本

设备补充合同范文1

甲方: (以下简称"甲方")

乙 方 :(以下简称"乙方")

根据本项目的工作需要,在双方2012年10月27日签订的《设备租赁合同(合同编号:12ZLA054-01)》的基础上签订如下补充协议,并互相遵照执行。

一、设备名称、数量、型号、用途:

1、甲方租用乙方机械设备用于水盘高速公路第23合同段沥青路面摊铺。

2、甲方租赁乙方机械设备为:

二、设备进场费为12000元整,但要保证工期满足3个月,如果低于3个月项目部付出场费。

三、中途可以报停,但是报停时间不能超过一个月。

四、本合同为12ZLA054-01号补充协议,未明确按原合同执行。

五、本补充协议一式四份,甲方三份,乙方一份,自双方签字之日起生效,至全部履行完合同内容后自动解除。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备补充合同范文2

甲方:

乙方:

因甲方中基大厦工程塔式起重机需顶升加节,塔机编号:浙LC-T-00053;为确定起重机设备顶升加节的顺利进行,明确责任,经双方协商,特签订此协议:

1、 设备的规格、型号、数量:本次顶升加节的设备为QTZ80型号的塔式起重机,数量1台,原高度为22米,工作内容包括顶升加节、自检调试。

2、 顶升加节时间:顶升加节时间以告知时间为准。

3、 价格及付款:顶升加节费按本工程计算8千元,费用当月付清。

4、 安全生产责任及双方职责:甲方对乙方顶升加节工程的安全生产承担连带责任,乙方单位不服从甲方管理导致安全生产事故的,由乙方承担全部责任。

甲方职责:

(1)保证塔吊设备所需施工条件。设置安全警戒线派专人看管。

合同增加补充协议范本(2)

基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目

增加工程量补充协议

建设单位:北京市商业学校(甲方)

施工单位:北京中建华通建设发展有限公司(乙方)

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建,根据校方单位要求,原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1. 增加工程量清单:

以上增加工程量合计金额共:966.84元

2. 工期要求:

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2015年7月30日

合同增加补充协议范本(3)

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位:xx市xx镇xx村民委员会(甲方)

施工单位:xx建设管理股份有限公司xx分公司(乙方)

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1. 增加工程内容:

以上增加工程量概算金额:10067.89元

2. 工期要求:

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2011年12月6日

工程量增加补充协议

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

一) 增加工程内容:

以上增加工程量概算金额: 元

二)工期要求:

按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2011年12月6日

合同增加补充协议范本(4)

工程量增加补充协议

建设单位:无锡市产品质量监督检验中心(甲方)

施工单位:南通五建建设工程有限公司(乙方)

光伏产品及发电系统户外检研平台建设项目工程由南通五建建设工程有限公司承建,根据建设单位要求需增加工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1、增加工作量明细详见附表;

2、以上增加工程量概算金额:约600万元;

3. 工期要求:按原来合同工期不更改;

4. 承包方式、双方权力责任同原合同;

5. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同;

6. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决;

7. 本协议一式4份,甲方2份,乙方2份;

8. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

日期: 日期:

合同增加补充协议范本(5)

费用增加补充协议

费用增加补充协议

甲方:XX实业发展有限公司

乙方:XX建筑工程公司

甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:

一、工程造价:

1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。

二、甲供工程材料、设备和甲分包工程:

1、甲供材料有:钢筋、商品砼。

2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

合同增加补充协议范本(6)

工程量增加补充协议

建设单位:无锡市产品质量监督检验中心(甲方)

施工单位:南通五建建设工程有限公司(乙方)

光伏产品及发电系统户外检研平台建设项目工程由南通五建建设工程有限公司承建,根据建设单位要求需增加工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1、增加工作量明细详见附表;

2、以上增加工程量概算金额:约600万元;

3. 工期要求:按原来合同工期不更改;

4. 承包方式、双方权力责任同原合同;

5. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同;

6. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决;

7. 本协议一式4份,甲方2份,乙方2份;

8. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

日期: 日期:办公场地租赁合同

根据国家有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的办公场所租赁给乙方使用的有关事宜,双方达成协议并签订租赁合同如下:

一、 出租办公场所情况

甲方租赁给乙方的办公场所坐落在重庆北部新区星光五路8号19楼,建筑面积为300平方米。(甲方办公场地的一半)。

二、合租期限:

1、租期自2014年9月11日起,至2015年3月10日止。

2、租赁期满,甲方有权收回出租办公场所,乙方应如期归还,乙方需继续承租的,应于租赁期满前一个月向甲方提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。

3、租金:

甲乙双方约定,上述办公场所租金为100000元(大写:壹拾万元整)。一次性交清方可进场。

4、其他费用

租赁期间,水、电、物业管理费、清洁工工资、花草养护费等费用甲乙双方各承担50 %。

5、办公场所使用要求和维修责任

1、租赁期间,乙方应合理使用和爱护甲方办公场所及其全部设施、 设备,不得随意损坏,如有损坏,应照价赔偿。(详见公物登记表)

2、乙方不得随意改变设施设备现状,如需装修和改变,应事先征得甲方同意,按照相关规定,向有关部门申请审批后,方可进行。

3、在租赁期间,乙方应严格遵守国家的法律法规,不得利用甲方办公场地进行黄、赌、毒及其他违法犯罪活动。

4、严格遵守消防、安全、卫生等相关规定,严防安全事故的发生,否则造成的一切后果由肇事方自行负责并承担相应的经济责任和法律责任。

5、租赁期满,甲方如继续出租该房时,乙方优先,如甲方不再出租,乙方应如期搬迁。均不得随意损坏甲方设施设备。

六、办公场所转租和归还

1、乙方在租赁期间不得转租

2、租赁期满后,上述办公场所归还时,应当符合正常使用状态。

七、其他条款

1、上述办公场所租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,应赔偿乙方三个月租金。租赁期间,如乙方提前退租视为违约,应赔偿甲方三个月租金。

2、租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任并给予赔偿。

3、租赁和同签订后,如企业名称变更、可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满

八、本合同未尽事宜,甲、乙双方必须依法共同协商解决。

九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,合同经双方签字盖章生效,具有相同法律效力。

出租方: 承租方:

授权代表: 授权代表:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

电话: 电话:

签约地点:

签约日期: 年 月 日

苗木供应合同书

甲方:

乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃

经甲乙双方协商同意,  (以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木,(用于渭政办发[2010]205号文件,渭南市区绿化),并就相关事宜达成以下协议:

一、 苗木数量:

二、 苗木规格:胸径15cm以上,主干通直,树头完整,枝条匀称、丰满,无病虫害,树形美观。

三、 苗木价格:每株计人民币

四、 该价格包括:苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币( )

五、 付款方式:任务完成后,10日内一次付清。

六、 有关事项:

1、 土球规格:苗木所带土球直径1.2米以上,厚度60cm以上,卸车前完整不破裂。

2、 包装规格:土球包装腰带无间隙宽度12cm以上,纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm,缠冠高度2米。

3、 所有苗木必须是播种培育,均为本苗圃苗木,严禁从外省、外地调动,由此产生的不良后果,由乙方负责。

4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。(送苗地点,渭南市城区)并保证我县任务完成居全市前三名。

5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准,因不符合合同条款中苗木规格要求的,接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。

六、本合同未尽事宜,甲乙双方同意协商解决。

七、合同条款违约,造成经济损失,由造成损失方全额赔偿。

八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

合同增加补充协议范本(7)

设备增加补充协议

补充协议编号:______________.

合同编号为:_________________.

买方:卖方:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

买卖双方经过友好协商,同意就下列事项签订补充协议(以下简称"协议"),作为对买卖双方于【 】年【 】月【】日签订的""合同(合同编号为:【 】,以下简称"合同")的修改和补充:

一、对合同第【 】条的修改如下:

1. 2.

二、对合同第【 】条的补充如下:

1. 2.

三、本协议为本合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。买卖双方之间的一切权利义务以合同及协议中约定的为准。协议内容如与合同内容存在不一致的情形,以本协议内容为准。

四、本协议在双方授权代表签字、加盖公司印章后生效。

五、本协议一式二份,买卖双方各一份。

买方: 地址: 邮编: 授权代表签字: 签字日期:

卖方: 地址: 邮编: 授权代表签字: 签字日期:

篇二:设备采购补充协议

智能化设备采购合同的补充协议 (注:设备采购)

甲方: 地址:电话:

乙方: 地址: 电话:

甲乙双方于2015年5月20日签订了《智能化设备采购合同》(合同编号:dffzc/gc2015005,下称主合同),约定由乙方供应甲方开发的智能化设备。现因甲方需要,增加停车场管理设备的采购,停车场管理设备由乙方提供。为进一步明确双方的责任、权利和义务,保障甲乙双方的利益,保证项目顺利进行,按照平等互利、友好合作的原则,双方签订补充协议如下:

一、停车场管理设备价格 本协议采用固定总价计价,本协议范围内的停车场管理设备总价为人民币元(大写:)。以上价格为一价全包,含安装、调试、保修等一系列费用。

二、乙方向甲方提供产品清单及报价表 1

三、其他 1、本协议自双方签字盖章之日起生效,双方应对本协议内容保密。 2、甲乙双方应按本协议及主合同约定履行义务,否则应按主合同约定承担违约责任。 3、本协议是对主合同的补充,如主合同与本协议有不一致之处,以本协议约定为准。其他本协议中未约定的事项按主合同执行。 4、本协议一式捌份,甲方肆份,乙方肆份,均具同等法律效力。

合同增加补充协议范本(8)

工程量增加补充协议

甲方(建设单位):

法定代表人:

乙方(施工单位):

法定代表人:

双方遵循 平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

一、增加工程内容

1、双方同意在 项目(对原应合

同: ,于 年 月 日签署)

中增加下列工程量(及相应的费用):

2、增加的费用的支付方式:

、其它调整及补充

1、 工期调整:

按原来合同工期不更改。

2、

3、

三、附则

1、 本协议未作约定的,继续按原合同执行。

2、 本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

3、 本协议经双方签订后生效。

签署时间: 年 月 日

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

合同增加补充协议范本(9)

太阳能工程量增加补充协议

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

工程由 承接安装,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

一) 增加工程内容:

序号

工作内容(可手写)

单位

工程量

1

2

3

4

以上增加工程量概算金额: 元,大写 元

二)工期要求:按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

五)在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由潍坊市人民法院裁决。

六)本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

七)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期: 年 月 日

合同增加补充协议范本(10)

东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位:中山市东升镇太平村民委员会(甲方)

施工单位:中康建设管理股份有限公司中山分公司(乙方)

东升镇太平村太平南、北路道路绿化工程由中康建设管理股份有限公司中山分公司承建,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1. 增加工程内容:

序号

工作内容

单位

工程量

1

樟树|胸径6~8cm H=3500-4000

株(丛)

2

土(石)方回填

m3

以上增加工程量概算金额:元

2. 工期要求:

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由中山市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2011年12月6日

合同增加补充协议范本(11)

基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目

增加工程量补充协议

建设单位:北京市商业学校(甲方)

施工单位:北京中建华通建设发展有限公司(乙方)

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建,根据校方单位要求,原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

1. 增加工程量清单:

序号

工作内容

单位

工程量

1

镀锌钢管JDG20

60

2

塑铜线BV-2.5mm

200

3

五孔插座

3

4

接线盒

3

5

墙面开槽

4

以上增加工程量合计金额共:966.84元

2. 工期要求:

按原来合同工期不更改

3. 承包方式、双方权力责任同原合同

4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5. 在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由北京市人民法院裁决。

6. 本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2015年7月30日

【此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,本文档可自行编辑和修改内容,感谢您的支持!】

合同增加补充协议范本(12)

太阳能工程量增加补充协议

建设单位: (甲方)

施工单位: (乙方)

工程由 承接安装,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

一) 增加工程内容:

以上增加工程量概算金额: 元,大写 元

二)工期要求:按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

五)在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由潍坊市人民法院裁决。

六)本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

七)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期: 年 月 日 精心搜集整理,只为你的需要

合同增加补充协议范本(13)

蒲城县贫困村基础设施建设项目十二标段工程

(工程量增加补充协议)

建设单位:蒲城县金财城乡建设投资有限公司(甲方)

施工单位:陕西兴浩建设有限公司(乙方)

城县贫困村基础设施建设项目十二标段工程由陕西兴浩建设有限公司承建,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。

一) 增加工程内容:

序号

工作内容

单位

工程量

1

金光村增设羊场

m

1212

2

椿林镇断头路—贾王庄

m

2285

3

椿林镇断头路—保南村

m

523

4

椿林镇断头路—敬母寺

m

734

5

椿林镇断头路—兴林

m

6

椿林镇断头路—五中村

m

7

椿林镇断头路—平峨村

m

8

椿林镇断头路—万兴村

m

9

椿林镇断头路—汉村

m

10

永丰镇断头路—杨家沟

m

11

永丰镇断头路—坞坭村

m

12

永丰镇断头路—唐堡村

m

591

13

永丰镇断头路—屿北村

m

14

永丰镇断头路—石马村

m

362

15

因施工需要签证变更部分

16

其他不可预见的费用

以上增加工程量概算金额: 450万 元

二)工期要求:

按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中,若发生争议,双方协商解决,达不成共识时由渭南市人民法院裁决。

七)本协议一式2份,甲方一份,乙方一份。

八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位:(公章) 施工单位:(公章)

负责人: 负责人:

订立日期:2017年10月10日

精心搜集整理,只为你的需要

合同增加补充协议范本13篇

https://m.czhuihao.cn/wendang/146266/

《合同增加补充协议范本13篇.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
下载文档

精彩图片

热门精选